Voices from the Archive

IJA 3310

Correspondence Regarding Legal (Marriage and Divorce) Proceedings between the Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts

View interactive document page

Description

These documents include several construction contracts and accounting information for the Baghdadi Jewish Community. Also included are letters of correspondence between the Iraqi Ministry of Justice and the Jewish Religious Courts regarding legal issues, often involve marriage and divorce proceedings and jurisdiction issues. Most documents originating from the Jewish Courts are handwritten in Judeo-Arabic.

Metadata

Archive Reference: IJA 3310
Item Number: 15751
Date: Approx. January 1, 1921 to December 31, 1930
Languages: Multiple Languages
Keywords: Judeo-Arabic, Jewish Religious Court, Ministry of Justice, Ministry of Foreign Affairs, Court of Appeals - Baghdad, Charity, Contract, Typed, Accounting, Baghdadi Jewish Community, Ministry of the Interior, Legal, Spiritual Council, Administrative Committee for Iraqi Jews, Ink Stamps, Palestine, Divorce, Chief Rabbi, President of the Jewish Community, Syria, Correspondence, The Royal Hospital, Annotation, Handwritten, Revenue Stamps

AI Transcription, Pages 176-200

Page 177

ص ( ٢٢ )

المنقول من الصفحة السابقة          فلس      دينار
-----------------------          ----      ----

يخصم % من جميع الأسعار ( اذا رغب المناقص في ذلك )

يضاف ٥% مبلغ احتياطي قد لا يصرف او يصرف
بأمر من اللجنة الأدارية ( Contingoncies ) .

المجموع الكلي

قائمة بمصروفات ⟦...⟧ لسنة ⟦...⟧ لغاية ⟦...⟧
رقم التاريخ

١/٢/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٣/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٤/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٥/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٦/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٧/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٨/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧
١/٩/٣٧ ⟦...⟧ قسطين باسم ⟦...⟧
⟦...⟧ ⟦...⟧

[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧
[Marginalia] ⟦...⟧

Page 178

المملكة العراقية
وزارة العدلية
المحكمة الشرعية في بغداد

الرقم
التاريخ

اعلام شرعي صادر من المحكمة الشرعية في بغداد
بعدد ⟦...⟧ وتاريخ ⟦...⟧

بناء على الطلب المقدم من قبل ⟦...⟧
⟦...⟧ في ⟦...⟧

[Signature] رئيس المحكمة
[Signature] رئيس الكتاب

Page 181

ص ( ٨ )
جدول الاعمال والاســـــــــــعار
لمقاولة انشاء طابق ارضي وطابق اول على الارض المرقمة ⟦...⟧ محلة السنك

| الفقرة | تفاصيل الاعمــــــــــــــــــال | الكمية والوحدة | السعر | المبلغ فلس دينار |
| ١ | الحفريات الترابية للأسس مع ردم الجوانب
تكون الحفريات حسب ما جاء في
الخرائط وتكون شاقولية والحافات
والجوانب مستقيمة وقعر الحفر مستويا
وموزونا . وترفع الاتربة الناتجة من الحفر
خارج ساحة البناء واذا تجاوز المقاول
الاعمال المؤشرة بالمخطط دون موافقة
المهندس - التحريرية - فعليه ردم
الحفريات الزائدة بالخرسانـــــــــــــة
١ = ٣ = ٦ على حسابه الخاص . | ٣٥٠,٠٠٠ م٣ | ١,٢٠٠ | ٤٢٠,٠٠٠ |
| ٢ | اعمال الرصف بالطابوق الكسر
يكون طابوق الكسر من نوع المصخرج
الصلب وبسمك ١٢ سم . ويشمل السعر
عملية الدق بالمدقات الحديديــــــــــــة
بصورة جيدة والرش بالماء والتشريب
بمونة السمنت بنسبة ١ - ١٠ . | ٢٩٥,٠٠٠ م٢ |  |  |
| ٣ | اعمال الخرسانة غير المسلحة للأسس
تكون نسبة الخرسانة ١ = ٣ = ٦ من
السمنت ورمل الحبانية والحصى النهرى
المغسول المدرج الحجم ١ ١/٢ أنج
فما دون ويجب ان يكون الرمل مــــــن
مصادر بحيرة الحبانية ولا يجوز استعمال
الرمل النهرى اطلاقا في اي غرض
من اغراض البناء الا بموافقة المهندس | ١٢٠,٠٠٠ م٣ |  |  |

ملاحظة : في جميع اعمال الكونكريت يجب
استعمال الخباطة الميكانيكية .

- يتبع -

Page 182

محلة
على الأرض المرقمة
مناقصة سرية لانشاء

استمارة المقاولــــــــــــــــــــة
----------------

عقدت هذه المقاولة بين رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد
(المعروفة فيما يلي باسم اللجنة) .
وبين المعروف فيما يلي باسم المقاول الذي افاد
لغرض هذه المقاولة بوجود محل له في وعنوانه هذا
يعتبر ما يوجه اليه من كتب مسجلة او ما يسلم اليه باليد من انذارات واوامــــــــر
وتعليمات توجيها وتسليما صحيحين .
المهندس او المهندسين . المهندس الذي يقوم بتنفيذ هذه المقاولــــــــــــة
نيابة عن اللجنة هو المهندس صالح يوسف او اي مهندس او مهندسين آخريــــــــن
تعينهم اللجنة كتابيا بهذه الصفة ويبلغ المقاول بأسمائهم لتنفيذ العمل المنصوص
عليه في هذه المقاولة . وقد وافق المقاول ايضا بهذا على ان يجهز - بموجب -
الأحكام والشروط المتضمنة فيها وفي المواصفات وجدول الأسعار والخرائط - المواد
الانشائية المنصوص عليها في الشروط العامة وجميع العمال والمكائن والعدد والآلات
والأدوات والسكلات والحراس وكل ما هو ضروري او يجوز ان يكون ضروريا في الأعمال
والخدمات المشمولة بهذه المقاولة وانجازها كاملة على اعلى درجة من الاتقــــــــان
والصنعة في تنفيذ (
يعترف المقاول بانه قد زار محل العمل واطلع اطلاعا تاما وبصورة دقيقة ومضبوطة
على جميع الخرائط وعلى العمل الذي ينبغي القيام به بموجب هذه المقاولــــــــــــة
كما وانه قد اطلع على ساحة العمل وموقع خزن المواد الانشائية والتأسيسات المائية
يوافق المقاول على القيام بانشاء البناية المذكورة بموجب الخرائط المختصــــــــــــة
الصادرة والتي قد يصدرها المهندس المشرف في المستقبل وجدول الأعمــــــــــــال
والأسعار والشروط العامة والمواصفات الفنية كاملة من كافة الوجوه وذلك بموجــــــــب
الذرعات وبموجب الأسعار التي يضعها المقاول المرشح .
كما ويتعهد المقاول على اكمال هذا العمل خلال مدة يوما اعتبارا
من تاريخ توقيع العقد .

[Signature] التوقيع /
[Signature] رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين
[Signature] ببغداد
[Signature] التاريخ . . . . . . . . . . . . . . .
[Signature] شاهد . . . . . . . . . . . . . . .
[Signature] التوقيع / المقاول السيد
[Signature] شاهد . . . . . . . . . . . . . . .
[Signature] التاريخ . . . . . . . . . . . . . . .

Page 183

- ١ -

مناقصة سرية لانشاء على الارض المرقمة
بـ حلة

الشروط العامة
----------

١ - على المناقص تقديم تأمينات نقدية قدرها ٥ % خمسة بالمائة ويجوز تقديم
هذه التأمينات على شكل كتاب ضمان من احد المصارف المعترف بها لدى
رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين ببغداد ولا تقبل الصكوك بتاتا .

٢ - على المناقص تقديم وثائق المقاولة بغلاف مختوم في او قبل الساعة ١٢ زوالية
من اليوم الموافق / / ١٩٦ الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد
على ان يكتب على الغلاف (مناقصة سرية لانشاء -------------------
--------------------------------------------------- ) .

٣ - تحتفظ اللجنة بحق عدم قبول اوطأ المناقصات سعرا ولها ان ترفض اية
مناقصة بدون اعطاء اسباب لذلك .

٤ - كل مناقصة لا تقدم في الموعد المعين في الفقرة ( ٢ ) اعلاه او لا تكون مرفقة
بالتأمينات المنصوص عليها سيكون نصيبها الاهمال .

٥ - للمهندس المشرف الحق في تبديل الخرائط والكميات حسب ما يراه مناسبا
ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك وان الكميات الزائدة والناقصة تسعر
حسب سعر المقاول في جدول الكميات والاسعار حيث ان الكميات الموجودة
في هذه المقاولة هي كميات تقريبية قابلة للزيادة والنقصان .

٦ - اذا تأخر المقاول في انجاز العمل ضمن المدة المعينة من قبله عليه ان
يدفع خمسة دنانير (-/٥ دنانير ) يوميا للجنة الادارية ببغداد وسوف
يرفض اى اعتراض يقدم من قبل المقاول لتأخره بالعمل وتستقطع هذه
التعويضات من استحقاقه او تأميناته .

٧ - عند عدم ذكر نوعية اية مادة موجودة في جدول الكميات سيكون المهندس
المشرف وحده مسؤولا باختيارها حسب ما يراه مناسبا ولا يحق للمقاول
الاعتراض على ذلك مطلقا .

٨ - على المقاول ان يبين المدة التي يحتاجها لانجاز العمل وان هذه المدة

- يتبع -

⟦الثلاثاء ٦ تشرين الثاني ٩٥١⟧
⟦الثلاثاء ٧ تشرين الثاني ٩٥١⟧
⟦رئاسة محكمة التمييز⟧
⟦الهيئة العامة⟧

بناء على الطلب المرفوع من قبل ⟦...⟧ في ١٩٥١/١٠/٢١ المتضمن طلب اعادة النظر في القرار الصادر من هذه
الهيئة بالعدد ⟦...⟧ وتاريخ ⟦...⟧ القاضي بتصديق القرار الصادر من محكمة المواد الشخصية للموسويين في بغداد
بالعدد ⟦...⟧ وتاريخ ⟦...⟧ المتضمن الحكم ⟦...⟧
القرار :-
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز تبين ان المميز يطلب اعادة النظر
في القرار التمييزي الصادر من هذه الهيئة بالعدد ⟦...⟧ وتاريخ ⟦...⟧ المتضمن تصديق القرار الصادر من محكمة
المواد الشخصية للموسويين في بغداد بالعدد ⟦...⟧ وتاريخ ⟦...⟧ القاضي ⟦...⟧
وحيث ان المادة ⟦...⟧ من قانون اصول المحاكمات الحقوقية قد حددت الاسباب التي يجوز بموجبها طلب اعادة النظر في القرارات التمييزية
وحيث ان الاسباب التي استند اليها المميز في طلبه هذا لا تخرج عن كونها مناقشة قانونية للقرار التمييزي المذكور
ولا تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة المذكورة وحيث ان القرار التمييزي المذكور قد صدر موافقاً
للقانون لذا قرر رد طلب اعادة النظر وتحميل المميز رسم الطلب وصدر القرار بالاتفاق في ⟦...⟧

[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] عضو
[Signature] رئيس محكمة التمييز

Page 184

ستؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المناقصة .
٩ - على المناقصين التوقيع على كافة الخرائط المرفقة مع هذه المناقصة وكذلك جميع
صفحات المناقصة واعادتها ضمن عطاءهم .

١٠ - المواد
----

على المقاول تجهيز كافة المواد اللازمة للعمل والمثبتة في الخرائط وجدول
الأسعار ويكون المقاول وحده مسؤولا ⟦عن⟧ عن جميع المواد والأدوات في ساحة العمل
ويكون مسؤولا عن كل سرقة او نقص يحصل فيها مع ملاحظة ان جميع المواد
في ساحة العمل تعتبر ملك لرئاسة اللجنة الأدارية لليهود العراقيين الـ
حسين انتهاء العمل ولا يحق للمقاول رفعها او التصرف فيها الا بموافقة
اللجنة الأدارية الخطية .

١١ - طرد مستخدمي المقاول
----

للمهندس صلاحية تامة لأن يطلب من المقاول طرد او اقصاء اي كان من
مستخدميه عما ترى الطائفة عدم مرغوبية وصلاحية استمرارهم في العمل وعلى
المقاول ان ينفذ تلك الطلبات فور صدورها ولا يحق له المطالبة بأي تعويض
او تضمين قد يترتب على ذلك بأي شكل كان .

١٢ - السلفات
----

تدفع اللجنة سلفات نقدية في نهاية كل شهر عن الأعمال المنجزة والمواد
المجهزة في موقع العمل بعد استحصال شهادة من المهندس بذلك وذلك
على اساس ٩٠ ٪ تسعين بالمائة من كلفة الاعمال المنجزة بموجب اسعار
المقاولة و ٧٥٪ خمسة وسبعون بالمائة من قيمة المواد الأنشائية المجهزة
في موقع العمل حسب تقديرها المحلي . على ان لا تعتبر هذه السلفات
الممنوحة الى المقاول بمثابة اعتراف بقبول العمل من جانب اللجنة بل تطبق
شروط المقاولة على جميع العمل المنجز ⟦وغير المنجز⟧ الى ان يتم تسليمه نهائيا الى اللجنة

١٣ - الذرعة النهائية وتسديد حساب المقاول
----

بعد اكمال العمل تماما من كافة الوجوه بشهادة مهندس الطائفة تقوم
اللجنة الأدارية بأستلام العمل استلاما مؤقتا ويسدد حساب المقاول بموجب

Page 185

ص ( ٣ )

المبلغ الاجمالي المقطوع المتفق عليها في هذه المقاولة بعد طرح كافة
السلف المدفوعة الى المقاول على حسب اعماله ، اما المبلغ المستقطع
وقدره ١٠ ٪ فتحتفظ به اللجنة الادارية الى حين انتهاء مدة الصيانة واستلام
العمل نهائيا من قبل اللجنة .

١٤ - رفض العمل
----------

يحق للمهندس رفض اي مواد يجهزها المقاول او اي عمل يكون بنظر المهندس
قائما على جودة وصنعة غير مستوفيتين للمستوى المطلوب او غير مطابق
للمواصفات او الخرائط المختصة بالمقاولة وعلى المقاول ان يرفع المواد والعمل
المرفوض ويعيد تنفيذه على نفقته الخاصة بما فيه المواد الموجودة في
العمل المرفوض .

كل عمل يقام به بدون تفويض بالاضافة الى التفاصيل المعطاة في
الخرائط او التعليمات الصادرة سوف لا يعترف به ولا يقام بذرعته ولا يدفع
الى المقاول قيمة المواد المستعملة في تنفيذ مثل هذه الاعمال .

١٥ - مدة الصيانة
----------

على المقاول ان يقوم بصيانة العمل لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام اللجنة
للعمل منه استلاما مؤقتا وعليه ان يصلح جميع النواقص او العيوب التي
قد تظهر ابان مدة الصيانة على نفقته الخاصة وتعاد اليه التأمينات او -
ما تبقى منها بعد استقطاع المبالغ المترتبة عليه اصوليا عند نهاية مدة الصيانة
وبعد ان يكون المقاول قد وفى التزاماته وتم استلام العمل منه نهائيا .

على المقاول ان يقوم بالاصلاحات التي تطلبها منه اللجنة خلال اسبوع من -
تاريخ تبليغه كتابة وعند تخلفه عن القيام بالعمل تقوم اللجنة بسحب التأمينات
المعادة له وتقوم بالعمل على حسابه وتستقطع المبلغ منه .

١٦ - الانذارات
----------

يتنازل الفريقان المتعاقدان عن حق توجيه الانذارات من احدهما الى الآخر

- يتبع -

Page 186

ص ( ٤ )

بواسطة كاتب العدل في شؤون هذه المقاولة . وكل انذار موجه من احد
الفريقين ينبغي اما ان يسلم بعنوان الفريق الآخر او ان يرسل اليه بالبريد المسجل .

١٧ - قوانين العمال
----------------

المقاول مسؤول عن تطبيق قانون العمال فيما يتعلق بكافة شؤون العمال ومراعاتها
بشأن اجور العطل الرسمية والاعياد والتعويضات كما وانه مسؤول عن الحوادث
التي تقع لمستخدميه في محل العمل وعليه ان يدفع جميع التعويضات المترتبة
على ذلك حيث ان اللجنة غير مسؤولة على الاطلاق فيما يتعلق بالعمال .

١٨ - سحب العمل من المقاول وما يترتب عليه
--------------------------------------

ا - اذا عجز المقاول عن البدء بالعمل بسرعة لمجرد استلامه اخطارا كتابيا
بذلك .
ب - او اذا قصر في القيام بتنفيذ الاعمال بالسرعة المطلوبة .
ج - او اذا عجز عن القيام بتنفيذ الاعمال ⟦بما يطابق العقد⟧ .
د - او اذا تأخر في اكمال الاعمال عن الميعاد المحدد في العقد .
هـ - او اذا اوقف ⟦العمل⟧ فعلا لمدة اسبوع بدون تصريح كتابي من اللجنة الا اذا
اثبت وجود قوة قاهرة واخبر المهندس واللجنة بها فورا وكتابة .
و - او اذا عجز عن توريد او تركيب الآلات وعمال وموارد ومهمات كافية ومناسبة حتى
يتمكن ان ينفذ العمل الدائم بسرعة وبدون انقطاع .
ز - او اذا ارتكب بالذات او بالواسطة اية مخالفة لأي من نصوص المقاولة
ملزم بتنفيذه او بملاحظته واستمر في هذه المخالفة مدة ١٤ يوما
( مع مراعاة اي شرط خاص ينص على مدة اقصر ) بعد انذاره كتابة من
قبل المهندس بأصلاح هذه المخالفة .
ح - او اذا ترك العمل كليا .
ط - او اذا اصبح المقاول ( سواء كان في العراق او في الخارج ) مفلسا
او اذا قدم طلبا بالافلاس او ثبت عسره المالي او تصالح مع دائنيه
او اذا كان للمقاول شركة وجرت تصفيتها سواء اكانت التصفية جبرية

- يتبع -

Page 187

ص ( ٥ )

ام اختيارية (الا اذا كانت التصفية اختيارية بقصد اعادة تأليف الشركة
على اسس مقررة كتابة من الحكومة ) او اذا كان المقاول شركة وجرى حلها
ا واذا اعطى المقاول او وعد او قدم هدية او سلفة او مكافئة او منفعة مهما
كانت نوعها لأي موظف او عامل من موظفي الطائفة الموسوية سواء اكان مستقلا
او له اى علاقة بالعمل موضوع هذا العقد فللجنة فى اى حالة من هذه الاحوال . -

١ - ان تسحب من المقاول تنفيذ باقي الاعمال .

٢ - ويكون سحب تنفيذ باقي الاعمال طبقا لما ذكر آنفا بموجب ارسال انذار -
كتابي بأمر من رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى المقاول ويكون
صحيحا
هذا الانذار نافذ المفعول بدون اتخاذ اى اجراءات قانونية او رسمية .

٣ - واذا منح المقاول اى مهلة او تساهل فان ذلك لا يقلل او يخل بحقوق
الطائفة بمقتضى هذه المادة ولا تمس الاحكام السابقة بحق اللجنة
في المطالبة بالتعويضات المقررة بمقتضى القوانين المرعية .

٤ - وفى حالة سحب العمل او جزء منه من المقاول طبقا لما سبق بيانه
طبقا لاى احكام اخرى واردة بالعقد فللجنة تبعا لتقديرها الكلفة
ان تستعمل احد الحقوق الآتية . -

أ - ان تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الاعمال التي لم
تتم بعد او اى جزء منها .

ب - ان تضع كل او بعض الاعمال التي لم تتم بعد في المناقصة من جديد .

ج - ان تتفق مع احد المقاولين بصورة خصوصية لاتمام العمل .

وفى كل هذه الاحوال يكون للجنة الحق في حجز كل او بعض
الآلات والادوات والمواد التي استحضرها المقاول وفي استعمالها
في اتمام العمل وذلك بدون ان تكون مسؤولة لدى المقاول او غيره
عن هذه الآلات والادوات والمواد وعما يصيبها من تلف او نقص
في القيمة لأي سبب ومن دون ان تكون مسؤولة ايضا عن دفع اى مبلغ
يستحق عنها لفريق آخر او دفع اى أجر عنها للمقاول او لغيره .

- يتبع -

Page 188

ص ( ٦ )

ويكون للجنة الحق على كل حال في حجز كل او بعض الآلات والأدوات والمواد
حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها ويجب على المقاول ان يدفع للجنة
كل ما تتكبده من النفقات في هذا السبيل زيادة عن قيمة العقد وعليه ان يعوضها
عن كل الخسائر التي تتكبدها بسبب ذلك . وللجنة ان تخصم قيمة النفقات والخسائر
المشار اليها من مبلغ التأمينات او من طلبات المقاول او من اي مال يعود لـــــه

اما اذا كلف العمل بأقل من اسعار المقاولة فلا يرجع الفرق الى المقاول .

ولهذا الغرض يمكن للجنة ان تمتنع عن صرف اي مبالغ تكون منحته له حتى
يتم تسوية هذه النفقات والخسائر وللجنة ان تبيع الآلات او الأدوات او المواد
التي استحضرها المقاول من دون ان تكون مسؤولة عن اية خسائر تلحق به من
جراء بيعها .

في حالة سحب العمل من المقاول ينظم كشف جرد عن الأشغال والمباني
والأدوات والمعدات والمواد التي تكون بموقع العمل وعن العمل الذي تم بحالة
مرضية وذلك بمعرفة ⟦هندس⟧ الطائفة الموسوية المسؤول ويحصل هذا الجرد بحضور
المقاول الذي يجب انذاره رسميا للحضور هو او مندوبه فاذا لم يحضر المقاول او
لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد بغيابه .

ويثبت هذا الجرد بموجب محضر موقع عليه من قبل مهندس الطائفة والمقاول
او من ينوب عنه فاذا قام اي خلاف او نزاع بشأن حالة العمل الموجود فيجب
اثبات هذا الخلاف او النزاع وطبيعة المحضر المشار اليه .

١٩ - تشمل الأسعار الواجب وضعها من قبل المقاول تخطيط ارض البناية حسب الخرائط
مع تهيئة سطح الأرض وذلك برفع الأنقاض ونقلها خارجا (بالسيارات ان تطلب
الأمر) بحيث يتخلص منها نهائيا . ويشمل كذلك تنظيف البناية والموقــــــــــــع
بعد اكمال العمل بحيث تكون صالحة للأستعمال مباشرة قبل استلامهــــــــــــــــا
استلاما مؤقتا من قبل الطائفة او المهندس المشرف .

٢٠ - للطائفة الحق بالقيام بأية فقرة على مسؤوليتها الخاصة بتجهيز المواد والعمل او
المواد فقط ويقدم المتعهد بالعمل وتكون الاجرة حسب الأتفاق اذا ارتأت اللجنة

- يتبع -

Page 189

ص ( ٧ )

ضرورة لذلك ، اما اذا قامت اللجنة بتجهيز المواد والعمل فيكون ذلك على حساب
المتعهد .

٢١ _ اذا استحدثت فقرات جديدة غير مذكورة في المقاولة فيتفق عليها من قبل اللجنة
ومهندسها من جهة والمقاول من الجهة الأخرى فاذا لم يتفقا فلهم ان يحكموا من لهم
خبرة بذلك ، على ان الاختلاف على ذلك لا يعطي المتعهد اي حق بتأخير العمل .

٢٢ _ أ _ يجب ان يكون المناقص ممن سبق لهم القيام باعمال مماثلة لهذه البناية من حيث
النوع والكمية وان يقدم بيانا بالاعمال المذكورة ومواقعها واسماء اصحابها .

ب _ يفضل المناقص الذي يمتلك الاجهزة الفنية اللازمة لانجاز العمل كالخلاطات
والفيبريترات ( ) والمصاعد الحديدية اللازمة وغيرهـــــا
على ان لا يقل مساحة القالب الذي يتمكن المناقص وضعه مرة واحدة عن متر مربع
وعلى المناقص ان يقدم بيانا مفصلا بالاجهزة المذكورة .

ج _ اذا كان للمناقص شركة فعليه ان يرفق بالعطاء النظام الداخلي للشركـــــــة
مع المناقصة .

٢٣ _ يتعهد المقاول باستعمال الفايبريتر ( ) لاعمال الكونكريت .

٢٤ _ يكون الشيش المستعمل للتسليح من النوع الحديد الازرق ولا يجوز استعمال الشيش
المتصدىء .

٢٥ _ يكون الحصو من النوع النهري المغسول النظيف .

Page 191

ص ( ٢١ )

| الفقرة | تفاصيل الاعمــــــــــــــــــــال | الكمية والوحدة | السعــــــــر | المبلـــــــــــــغ |
|  |  |  |  | فلس دينار |
| ٢٩ | الكونكريت المسلح بنسبة ١ - ٢ - ٤ للاسس بموجب الخرائط التي اصدرها او يصدرها المهندس المختص . |  |  |  |
| ٣٠ | الصبغ بالسنوسم ثلاث قوط بصورة جيدة جدا . |  |  |  |
| ٣١ | حفر وبناء بالوعة كاملة لا يقل عمقها عن -/ ٣ امتار وقطرها من الاسفل -/ ٣ م وتبنى بالطابوق الجيد والطين |  |  |  |
| ٣٢ | بايات من الموزائيك للدرج (بموجب التصميم الذى يقدمه <del>المهندس</del> المختص) Precast. |  |  |  |
| ٣٣ | باب المدخل من الخشب الصاج ( بالتصميم الذى يقد من <del>المهندس</del> المختص) ويكون حجم الاطار ٦" في ٣" . |  |  |  |
| ٣٤ | جناكيل للمراوح السقفية وتكـــــــــــــــون من النوع الممتاز . |  |  |  |
| ٣٥ | العقادة بالطابوق والجص على ان يكون الجص من النوع الحار الجديد والطابوق من النوع الممتاز . |  |  |  |
| ٣٦ | الشيلمان والانكلاين ويكون من النوع الانكليزي او البلجيكي جديد ازرق اللون خالي من الزنجارة وبالحجم الذي تتطلبه الضرورة . |  |  |  |
| ٣٧ | كلي حجم ٤" مستقل انكليزي مع التثبيت والقبخ . |  |  |  |
| ٣٨ | القواطع بالطابوق والسمنت خلط السمنت ١ - ٤ . |  |  |  |
| ٣٩ | الصبغ بالد ستمبر ( Dry Distampar ) ويكون من النوع الممتاز وغير مخلوط بالبورق . |  |  |  |

Page 192

ص ( ٢٢ )

المنقول من الصفحة السابقة
-----------------------

فلس      دينار
----     ----

يخصم % من جميع الأسعار ( اذا رغب المناقص في ذلك )

يضاف ٥٪ مبلغ احتياطي قد لا يصرف او يصــــــرف
بأمر من اللجنة الأدارية ( Contingoncies ) .

المجموع الكلي

Page 193

ص ( ۱۳ )

| الفقرة | تفاصيل الاعمــــــــــــــــــــال | الكمية والوحدة | السعــــــــر | المبلــــــــــــــــــــغ |
|  | ⟦line⟧ |  |  | فلس دينار |
|  | تابع الفقرة ( ۱۳ ) |  |  |  |
|  | تكون طبقتي الجص من جص مهدي قنبر |  |  |  |
|  | اغا ولا يستعمل الجص العادي اطلاقا |  |  |  |
|  | لا في البناء ولا في البياض . |  |  |  |
| ١٤ | اللبخ بالسمنت للأوجه الخارجية للبناية | ٥٠٠ م٢ |  |  |
|  | تنظف الحلول اولا بصورة جيدة بين |  |  |  |
|  | الطابوق وثم ترش بالماء وتطرطش بشربت |  |  |  |
|  | السمنت ومن ثم تبيض بالسمنت ورمل |  |  |  |
|  | الحبانية بنسبة ١ = ٣ وبسمك لا يقل عن |  |  |  |
|  | " ٣/٤ على ان يجرى البياض بالمساطر |  |  |  |
|  | والشاهول وان تكون اوجه البياض مستوية |  |  |  |
|  | وصقيلة تماما . |  |  |  |
| ١٥ | اعمال الشبابيك والهوائيات الحديدية | ١٠٠ م٢ |  |  |
|  | تكون الشبابيك والهوائيات كما مبينة |  |  |  |
|  | في الخرائط من انتاج شركة المنتوجات |  |  |  |
|  | الهندسية العراقية ويجب ان تجهز |  |  |  |
|  | كافة الشبابيك بيدة مع سلايــــــــــــــــد |  |  |  |
|  | ويجب ان تثبت كافة الشبابيك بشيش |  |  |  |
|  | " ٥/٨ وان يثبت فوق كافة الشبابيك |  |  |  |
|  | من الخارج سلك مانع الذباب كما ويجب |  |  |  |
|  | تجهيزها بزجاج قياس ٢ مليمتر يثبت |  |  |  |
|  | بمعجون انكليزي، يجهز ببراميل مختومة |  |  |  |
|  | الى موقع العمل . وتكون الشبابيك |  |  |  |
|  | بموجب التصاميم والحجوم التي يقدمها |  |  |  |
|  | المهندس . |  |  |  |
| ١٦ | الأبواب الحديدية | ٢٤٢٥ م٢ |  |  |
|  | تكون الأبواب من الحديد الحديد بموجب |  |  |  |
|  | القياسات والابعاد في الخرائط المختصة |  |  |  |
|  | على ان تكون الاطارات حديد زاوية |  |  |  |

Page 194

صحيفة ١٤

| الفقرة | تفاصيل الاعمــــــــــــــــــــل | الكمية والوحدة | السعر | المبلــــــــــــــــــــغ |
|  | ٣ في ,, ٣ في ,, ١/٤ تثبت في الجدران بصورة
جيدة والفردات حديد زاوية ,, ٢ في ,, ٢ في
,, ١/٤ وبليت حديد من الخارج سمك ,, ١/٨
على ان تكون الابواب مجهزة باقفال وبيدات
اجنبية . وتكون الابواب بليت من الوجهين .
الا اذا كانت الابواب من الحديد والجام وعند
ذلك يكون تقسيم الجام حسب الخرائط او
التعليمات التي يقدمها المهندس المختص . |  |  |  |
| ١٧ | الابواب الخشبية
تكون الاطارات من الخشب السويدي الجام الجيد
الخالي من العقد والشقوق وحسب الابعاد
والقياسات في الخرائط المختصة على ان تكون
الاطارات ,, ٢ في ,, ٦ والفردات ,, ٢ مكبوسة
من الوجهين باجود انواع الخشب المعاكس على
ان تكون الابواب مجهزة بيدات واقفال خفية
ذات مفتاحين من اجود الانواع الاجنبية
الموجودة في الاسواق المحلية . |  |  |  |
| ١٨ | التبليط بالكاشي الموزائيك ومونة ⟦الحصى⟧
الاسمنت
١ = ٣
تجهز مواد التبليط للارضيات باحسن انواع
الكاشي الموزائيك بحجم ٨ انج في ٨ انج
( واذا طلب غير هذا الحجم فيدفع الفرق
للمقاول ) ويبلط بمونة |  |  |  |

[Marginalia] ٢٣٩٠
[Marginalia] ١٢٥
[Marginalia] ١٢٥

[Signature] ⟦signature⟧

Page 196

وزارة العدلية
المحكمة الشرعية في بغداد

قرار المحكمة الشرعية في بغداد
⟦line⟧

بناء على الدعوى المرقمة ⟦illegible⟧ في ⟦illegible⟧ المقامة من قبل المدعية ⟦illegible⟧
بنت ⟦illegible⟧ ضد زوجها المدعى عليه ⟦illegible⟧ بن ⟦illegible⟧
بطلب التفريق ⟦illegible⟧ الزوجية ⟦illegible⟧
وحيث ان المدعى عليه غائب عن ⟦illegible⟧ ومجهول محل الاقامة ⟦illegible⟧
فقد قررت المحكمة ⟦illegible⟧ تبليغ المدعى عليه ⟦illegible⟧ بواسطة صحيفتين
محليتين ⟦illegible⟧ للحضور امام هذه المحكمة ⟦illegible⟧
⟦line⟧
فقد حضر وكيل المدعية ⟦illegible⟧ بموجب الوكالة ⟦illegible⟧
ولم يحضر المدعى عليه ⟦illegible⟧ رغم تبليغه ⟦illegible⟧
وبعد سماع البينة الشرعية ⟦illegible⟧ والاطلاع على الاوراق ⟦illegible⟧
حكمت المحكمة ⟦illegible⟧ بالتفريق بين الزوجين ⟦illegible⟧
وعلى المدعى عليه ⟦illegible⟧ مراجعة المحكمة ⟦illegible⟧
صدر هذا القرار في ⟦illegible⟧ هجرية الموافق ⟦illegible⟧ ميلادية

[Signature] القاضي الشرعي

[Marginalia] نسخة طبق الاصل
[Marginalia] المحكمة الشرعية في بغداد

Page 197

( ص ١٦ )

الفقرة تفاصيل الأعـمـال الكمية والوحدة السعـر المبلـغ
فلس دينار
----------------------------------------------------------------

تابع الفقرة ( ٢١ )
----------

( آي . سي . آي ) على ان يجرى -
الصبغ بالفرشاة . تحسب الشبابيـك
بوجه واحد .

٢٢ الصبغ بالأيمولشن ( Emulsion )
----------------

تجهيز الايمولشن من شركـة
( آي . سي . آي ) بالألوان التي
يختارها المهندس المشرف
القيام بالصبغ للجدران بعد تنظيفها
ومسحها جيدا والطلاء بالفرشاة قاطين
وللطائفة الحق بتجهيز صباغ خاص
اذا ارتأت ضرورة لذلك وعنـد
عدم موافقة مهندسها المشرف على
نوعية الصبغ وطريقته .

٢٣ التأسيسات الكهربائية
----------

على المقاول القيام بكافة التأسيسات
الكهربائية المطلوبة وتكون الأسـلاك
والانابيب والتأسيسات الكهربائيـة
الأخرى من نوع جي . ئي . سي وتكون
النقطة كاملة من كافة الوجوه بضمنها
المصباح والمظلة من الخزف .

أ - نقطة خفية من بوريـات غير مشقوقة
ذات سن .

ب - نقطة ظاهـرة

ملاحظـة
----------

تعتبر النقطة ذات الطريقين بنقطة -
ونصف واعتبار البلك مهما كانت نوعيته
نصف نقطة .

[Marginalia] نقطة ١٨٠

⟦squiggle⟧

Page 199

ص ( ٢٢ )

المنقول من الصفحة السابقة
فلس دينار
--------------------

يخصم % من جميع الأسعار (اذا رغب المناقص في ذلك)

يضاف ٥% مبلغ احتياطي قد لا يصرف او يصرف
بأمر من اللجنة الأدارية ( Contingoncies ) .

[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦illegible⟧
[Stamp] ⟦illegible⟧

المجموع الكلي

Page 200

[Marginalia] ⟦انجاز⟧

السيد الرئيس

ان هذه الشروط عادلة وتفي بغرض ⟦التسييج⟧ للمنتزه

فليجر الامر

تاريخ ٢/١٥

[Signature] اللجنة الادارية

(١) عبد الهادي العاني
(٢) رشيد عارف ⟦وتوفيق⟧
(٣) اسعد طه
(٤) سعيد محمد لاوي