Archival unit 226
[Marginalia] ⟦حضورك⟧ الرئيس سيادة الحاخام ساسون العضو السيد ابراهيم داود محلب " السيد يوسف شوميط انور منشي ش صير ساسون شاؤول ريمون شوقي يعقوب دلال <del>خليل شاشا</del> نوري مصفي شيري [Stamp] جمعية ⟦...⟧ [Stamp] 1954 [Stamp] بغداد
IJA 126
Construction Blueprints; Verification Certificates; Examination Results, Baghdadi Jewish Community
View interactive document pageDescription
The item contains documents pertaining to the bidding process and blueprints for a construction project for the Baghdadi Jewish Community. The item also contains marriage, birth, divorce, and engagement certificates, and a comparison of examination results attained by students from several different schools in Baghdad.
AI Transcription, Pages 226-250
Archival unit 227
المرشحين الرئيس سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو السيد ابراهيم داود محلب = الياس يوسف شوميط = انور منشا شاهين = كرجى اسحيق شوقي يعقوب دلال <del>⟦illegible⟧</del> السيد موشي حسقيل شيدي [Stamp] ⟦illegible⟧
Archival unit 228
B01 · header / arabic الرئيس سيارة الخادم سلون طواري B02 · table / arabic الاعضاء ابراهيم داود محلب اليس يوسف شطيط انور منسى شاهين سلوى ساسون ريجموند نوري يعقوب دلال موسى خضوري شيتري
Archival unit 229
B01 · table / arabic الرئيس | سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو | السيد ناجي يعقوب بشري " | انور منشي شطيت " | الياس يوسف شوميط " | ساسون شاؤول رعبورد " | سليم يعقوب دلال " | موشي حشيل شيري B02 · stamp / unknown ⟦illegible stamp⟧ ⟦illegible stamp⟧ ⟦illegible stamp⟧
Archival unit 230
الرئيس سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو ابراهيم داود مخلص ناجي يعقوب هندي انور منشي شاهين ساسون شاؤل رحمونه شوقي يعقوب دلال مدحت عقيل سيدي [Stamp] ⟦illegible⟧ [Stamp] ⟦illegible⟧
Archival unit 231
الرئيس : سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو السيد : الياس يوسف شوحيط // // شوقي يعقوب دلال // // انور منشي شاهين // // موسى خضوري // // ابراهيم داود محلب // // سلون شاوول ريجوان [Stamp] ⟦illegible stamp⟧
Archival unit 232
الرئيس سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو السيد ابراهيم داود محلب العضو السيد الياس يوسف شوحيط العضو السيد انور منشى شاهين العضو السيد <del>⟦كوري⟧</del> موشي خضوري العضو السيد شوقي يعقوب دلال العضو السيد مير حسقيل بصري [Stamp] جمعية [Stamp] خيرا ⟦قديشا⟧ [Stamp] بغداد [Stamp] ١٩٥٤
Archival unit 233
الرئيس الحاخام ساسون خضوري البكر يودة شوهيط انور منشى شاهين شوقي يعقوب دراز مير فلفل شيري نعم تونا [Stamp] جمعية حبرا قديشا [Stamp] بغداد [Stamp] ١٩٥٤
Archival unit 234
[Marginalia] خضوري ادونيب - سيادة الحاخام باشي ⟦المحترم⟧ الوريثي شاهين <del>⟦illegible⟧</del> ابراهيم داود محلب الياس يوسف شوحيط موسى حفل شيري سيون شاؤول ريموند يعقوب عبد العزيز [Stamp] ⟦illegible⟧
Archival unit 235
سيادة الحاخام سالمون خضوري السيد ابراهيم داود محلب " شلومو سويغ " ناجي يعقوب شيري " يوسف حقي شيري " سلون شاول ريموند " انور منشي شاهين [Stamp] ⟦illegible⟧ 301 ⟦illegible⟧
Archival unit 236
الرئيس . سيادة الحاخام سلمان خضوري ابراهيم محلب الياس شحيط انور شاهين سلمان شاؤل شوقي دلال موشي شيري [Stamp] ⟦illegible⟧
Archival unit 237
| الرئيس | سيادة الحاخام ساسون خضوري | | العضو | ابراهيم داود محلب | | " | الياس سيفا شوشة | | " | انور منشي شاهين | | " | سلوم شاؤل ريموند | | " | شوقي يعقوب دلال | | | <del>⟦illegible⟧</del> | | " | موشي صقيل شيري | [Stamp] ⟦illegible stamp⟧
Archival unit 238
الرئيس سيادة الحاخام ساسون خضوري الاعضاء ه ابراهيم داود محلب ناجي يعقوب بندي " ساسون شاؤل ريموند " المحامي يعقوب عبد العزيز نعيم افندي ⟦تويقه⟧ شوقي يعقوب دلال [Stamp] ⟦illegible stamp⟧
Archival unit 239
الرئيس سيادة الحاخام ساسون خضوري العضو السيد ابراهيم داود محلب العضو الياس يوسف شرويط ,, انور منشى شاهين ,, ساسون شاول ريموند ,, ناجي يعقوب لوي ,, المحامي الاستاذ يعقوب عبد العزيز [Stamp] ⟦illegible⟧
Archival unit 240
١٩٣١ [Stamp] ⟦illegible⟧ ١ نجية عبد الله ( وكيلها عزرا سلمان بنو) ٢ ناجي داود حبه تسمع المحكمة الروحانية عزرا سلمان بنو وكيل المدعية نجية عبد الله خطيب موكلته ممتنع عن تزويجها ولدى المرافعة تبين ان ناجي حبه ممتنع عن الحضور امام المحكمة بالرغم من تبلغه لذلك فقد فرضت المحكمة بعد التحقق من كسبه نفقة شهرية قدرها خمس عشرة روبية للمدعية اعتبارا من ٨ تموز سنة ٥٦٩١ عبرية ( المصادف ٢٣ حزيران ١٩٣١ ) صدر الحكم الغيابي اعلاما ⟦...⟧
Archival unit 241
الحاخامباشي للطائفة الاسرائيلية في بغداد הרבנות הראשית בגדאד THE CHIEF RABBI OF THE JEWISH COMMUNITY, Baghdad الرقم : / .No: التاريخ : / Date: ٢٥ حزيران سنة ١٩٣١ الموضوع: المدعية : نجهة عبد الله ( وكيلها عزرا سلمان بنو ) المدعى عليه : ناجي داود حبه راجع المحكمة الروحانية عزرا سلمان بنو وكيلاً عن المدعية نجهة عبد الله مدعياً ان خطيب موكلته ممتنع عن تزوجها ولدى المرافعة تبين ان ناجي داود حبه ممتنع عن الحضور امام المحكمة بالرغم من تبلغه لذلك فقد فرضت عليه المحكمة بعد التحقق من مكسبه نفقة شهرية قدرها خمس عشرة روبية تتقاضاها المدعية اعتباراً من ٨ تموز سنة ٥٦٩١ عبرية ( المصادف ٢٣ حزيران سنة ١٩٣١ ميلادية ) دون هذا الحكم الغيابي اعلاماً ٤
Archival unit 242
B01 · marginalia / arabic استلمت الاصل في ⟦line⟧ ١٢ / ٥ / ١٩٦٧ B02 · header / arabic مناقصة سرية لانشاء ⟦line⟧ على الارض المرقمة ⟦line⟧ محلة ⟦line⟧ B03 · header / arabic استمارة المقاولــــــــــــــــــــة ⟦line⟧ B04 · paragraph / arabic عقدت هذه المقاولة بين رئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين في بغداد (المعروفة فيما يلي باسم اللجنة) . وبين ⟦line⟧ المعروف فيما يلي باسم المقاول الذي افاد لغرض هذه المقاولة بوجود محل له في ⟦line⟧ وبعنوانه هذا يعتبر ما يوجه اليه من كتب مسجلة او ما يسلم اليه باليد من انذارات واوامـــــــــــــر وتعليمات توجيها وتسليما صحيحين . المهندس او المهندسين ⟦line⟧ المهندس الذي يقوم بتنفيذ هذه المقاولـــــــــــــة نيابة عن اللجنة هو المهندس صالح يوسف او اي مهندس او مهندسين آخريـــــــــن تعينهم اللجنة كتابيا بهذه الصفة ويبلغ المقاول بأسمائهم لتنفيذ العمل المنصوص عليه في هذه المقاولة . وقد وافق المقاول ايضا بهذا على ان يجهز - بموجب - الاحكام والشروط المتضمنة فيها وفي المواصفات وجدول الاسعار والخرائط - المواد الانشائية المنصوص عليها في الشروط العامة وجميع العمال والمكائن والعدد والالات والادوات والسكلات والحراس وكل ما هو ضروري او يجوز ان يكون ضروريا في الاعمال والخدمات المشمولة بهذه المقاولة وانجازها كاملة على اعلى درجة من الاتقــــــــــــان والصنعة في تنفيذ ( ⟦line⟧ ) المعترف المقاول بانه قد زار محل العمل واطلع اطلاعا تاما وبصورة دقيقة ومضبوطة على جميع الخرائط وعلى العمل الذي ينبغي القيام به بموجب هذه المقاولـــــــــــــة كما وانه قد اطلع على ساحة العمل وموقع خزن المواد الانشائية والتأسيسات المائية يوافق المقاول على القيام بانشاء البناية المذكورة بموجب الخرائط المختصـــــــــــــة الصادرة والتي قد يصدرها المهندس المشرف في المستقبل وجدول الاعمــــــــــــــــال والاسعار والشروط العامة والمواصفات الفنية كاملة من كافة الوجوه وذلك بموجــــــــب الذرعات وبموجب الاسعار التي يضعها المقاول المرشح . كما ويتعهد المقاول على اكمال هذا العمل خلال مدة ⟦line⟧ يوما اعتبارا من تاريخ توقيع العقد . B05 · signature / arabic التوقيع / رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين ببغداد التاريخ ⟦line⟧ B06 · signature / arabic شاهد ⟦line⟧ شاهد ⟦line⟧ B07 · signature / arabic التوقيع / المقاول السيد ⟦line⟧ التاريخ ⟦line⟧
Archival unit 243
- ١ - [Stamp] ⟦illegible⟧ مناقصة سرية لانشاء على الارض المرقمة بمحلة الشروط العامة ---------- ١ - على المناقص تقديم تأمينات نقدية قدرها ٥ % خمسة بالمائة ويجوز تقديم هذه التأمينات على شكل كتاب ضمان من احد المصارف المعترف بها الى رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين ببغداد ولا تقبل الصكوك بتاتا . ٢ - على المناقص تقديم وثائق المقاولة بغلاف مختوم في او قبل الساعة ١٢ زوالية من اليوم الموافق / / ١٩٦ الى رئاسة الطائفة الموسوية ببغداد على ان يكتب على الغلاف ( مناقصة سرية لانشــــــــــــــــــــــــاء ) . ٣ - تحتفظ اللجنة بحق عدم قبول اوطأ المناقصات سعرا ولها ان ترفض ايــــة مناقصة بدون اعطاء اسباب لذلك . ٤ - كل مناقصة لا تقدم في الموعد المعين في الفقرة ( ٢ ) اعلاه او لا تكون مرفقة بالتأمينات المنصوص عليها سيكون نصيبها الاهمال . ٥ - للمهندس المشرف الحق في تبديل الخرائط والكميات حسب مايراه مناسبا ولا يحق للمقاول الاعتراض على ذلك وان الكميات الزائدة والناقصة تسعر حسب سعر المقاول في جدول الكميات والاسعار حيث ان الكميات الموجودة في هذه المقاولة هي كميات تقريبية قابلة للزيادة والنقصان . ٦ - اذا تأخر المقاول في انجاز العمل ضمن المدة المعينة من قبله عليه ان يدفع خمسة دنانير ( -/٥ دنانير ) يوميا للجنة الادارية ببغداد وسوف يرفض اى اعتراض يقدم من قبل المقاول لتاخره بالعمل وتستقطعهذه التعويضات من استحقاقه او تأميناته . ٧ - عند عدم ذكر نوعية اية مادة موجودة في جدول الكميات سيكون المهندس المشرف وحده مسؤولا باختيارها حسب ما يراه مناسبا ولا يحق للمقــــ اول الاعتراض على ذلك مطلقا . ٨ - على المقاول ان يعين المدة التي يحتاجها لانجاز العمل وان هذه المدة - يتبع -
Archival unit 244
ستؤخذ بنظر الاعتبار عند دراسة المناقصة . ٩ - على المناقصين التوقيع على كافة الخرائط المرفقة مع هذه المناقصة وكذلك جميع صفحات المناقصة واعادتها ضمن عطاءهم . ١٠ - المواد ---------- على المقاول تجهيز كافة المواد اللازمة للعمل والمثبتة في الخرائط وجدول الأسعار ويكون المقاول وحده مسؤولا عن جميع المواد والأدوات في ساحة العمل ويكون مسؤولا عن كل سرقة او نقص يحصل فيها مع ملاحظة ان جميع المواد في ساحة العمل تعتبر ملك لرئاسة اللجنة الادارية لليهود العراقيين الـــــــــــــ حين انتهاء العمل ولا يحق للمقاول رفعها او التصرف فيها الا بموافقـــــــــــــة اللجنة الادارية الخطية . ١١ - طرد مستخدمي المقاول ----------------------- للمهندس صلاحية تامة لأن يطلب من المقاول طرد او اقصاء اى كان مــــــــــــــــن مستخدميه عما ترى الطائفة عدم مرغوبية وصلاحية استمرارهم في العمل وعلى المقاول ان ينفذ تلك الطلبات فور صدورها ولا يحق له المطالبة بأي تعويـــــــــض او تضمين قد يترتب على ذلك بأي شكل كان . ١٢ - السلفــــــــات ----------------- تدفع اللجنة سلفات نقدية في نهاية كل شهر عن الأعمال المنجزة والمـــــــــواد المجهزة في موقع العمل بعد استحصال شهادة من المهندس بذلك وذلـــــــــــك على اساس ٩٠ ٪ تسعين بالمائة من كلفة الاعمال المنجزة بموجب اسعــــــــــــار المقاولة و ٧٥ ٪ خمسة وسبعون بالمائة من قيمة المواد الانشائية المجهــــــــــزة في موقع العمل حسب تقديرها المحلي ، على ان لا تعتبر هذه السلفات - الممنوحة الى المقاول بمثابة اعتراف بقبول العمل من جانب اللجنة بل تطبــــــــق وغير المنجز شروط المقاولة على جميع العمل المنجز الى ان يتم تسليمه نهائيا الى اللجنـــــة ١٣ - الذرعة النهائية وتسديد حساب المقاول -------------------------------------- بعد اكمال العمل تماما من كافة الوجوه بشهادة مهندس الطائفة تقـــــــــــــوم اللجنة الادارية باستلام العمل استلاما مؤقتا ويسدد حساب المقاول بموجب
Archival unit 245
ص ( ٣ ) ⟦الدفعات والاسعار⟧ المبلغ الاجمالي المقطوع المتفق عليها في هذه المقاولة بعد طرح كافة السلف المدفوعة الى المقاول على حساب اعماله ، اما المبلغ المستقطع وقدره ١٠ ٪ فتحتفظ به اللجنة الادارية الى حين انتهاء مدة الصيانة واستلام العمل نهائيا من قبل اللجنة . ١٤ - رفض العمل ---------- يحق للمهندس رفض اى مواد يجهزها المقاول او اى عمل يكون بنظر المهندس قائما على جودة وصنعة غير مستوفيتين للمستوى المطلوب او غير مطابق للمواصفات او الخرائط المختصة بالمقاولة وعلى المقاول ان يرفع المواد والعمل المرفوض ويعيد تنفيذه على نفقته الخاصة بما فيه المواد الموجودة في العمل المرفوض . كل عمل يقام به بدون تفويض بالاضافة الى التفاصيل المعطاة في الخرائط او التعليمات الصادرة سوف لا يعترف به ولا يقام بذرعته ولا يدفع الى المقاول قيمة المواد المستعملة في تنفيذ مثل هذه الاعمال . ١٥ - مدة الصيانة ---------- على المقاول ان يقوم بصيانة العمل لمدة ستة اشهر من تاريخ استلام اللجنة للعمل منه استلاما مؤقتا وعليه ان يصلح جميع النواقص او العيوب التي قد تظهر ابان مدة الصيانة على نفقته الخاصة وتعاد اليه التأمينات او - ما تبقى منها بعد استقطاع المبالغ المترتبة عليه اصوليا عند نهاية مدة الصيانة وبعد ان يكون المقاول قد وفى التزاماته وتم استلام العمل منه نهائيا . على المقاول ان يقوم بالاصلاحات التي تطلبها منه اللجنة خلال اسبوع من - تاريخ تبليغه كتابة وعند تخلفه عن القيام بالعمل تقوم اللجنة بسحب التأمينات العائدة له وتقوم بالعمل على حسابه وتستقطع المبلغ منه . ١٦ - الانذارات ---------- يتنازل الفريقان المتعاقدان عن حق توجيه الانذارات من احدهما الى الآخر - يتبع -
Archival unit 246
ص ( ٤ ) بواسطة كاتب العدل في شؤون هذه المقاولة . وكل انذار موجه من احد الفريقين ينبغي اما ان يسلم بعنوان الفريق الآخر او ان يرسل اليه بالبريد المسجل . ۱۷ - قوانين العمال ---------- المقاول مسؤول عن تطبيق قانون العمال فيما يتعلق بكافة شؤون العمال ومراعاتها بشأن اجور العطل الرسمية والاعياد والتعويضات كما وانه مسؤول عن الحوادث التي تقع لمستخدميه في محل العمل وعليه ان يدفع جميع التعويضات المترتبة على ذلك حيث ان اللجنة غير مسؤولة على الاطلاق فيما يتعلق بالعمال . ۱۸ - سحب العمل من المقاول وما يترتب عليه ---------- أ - اذا عجز المقاول عن البدء بالعمل بسرعة لمجرد استلامه اخطارا كتابيا بذلك . ب - او اذا قصر في القيام بتنفيذ الاعمال بالسرعة المطلوبة . ج - او اذا عجز عن القيام بتنفيذ الاعمال <del>بما يطابق العقد</del> . د - او اذا تأخر في اكمال الاعمال عن الميعاد المحدد في العقد . هـ - او اذا اوقف ⟦العمل⟧ فعلا لمدة اسبوع بدون تصريح كتابي من اللجنة الا اذا اثبت وجود قوة قاهرة واخبر المهندس واللجنة بها فورا وكتابة . و - او اذ اعجز عن توريد او تركيب ⟦آلات⟧ وعمال وموارد ومهمات كافية ومناسبة حتى يتمكن ان ينفذ العمل الدائم بسرعة وبدون انقطاع . ز - او اذا ارتكب بالذات او بالواسطة اية مخالفة لأى من نصوص المقاولة ملزم بتنفيذه او بملاحظته واستمر في هذه المخالفة مدة ١٤ يوما ( مع مراعاة اى شرط خاص ينص على مدة اقصر ) بعد انذاره كتابة من قبل المهندس باصلاح هذه المخالفة . ح - او اذا ترك العمل كليا . ط - او اذا اصبح المقاول ( سواء كان في العراق او في الخارج ) مفلسا او اذا قدم طلبا بالافلاس اوثبت عسره المالي او تصالح مع دائنيه او اذا كان للمقاول شركة وجرت تصفيتها سواء اكانت التصفية جبرية - يتبع -
Archival unit 247
ص ( ٥ ) ام اختيارية ( الا اذا كانت التصفية اختيارية بقصد إعادة تأليف الشركة على اسس مقررة كتابة من الحكومة ) او اذا كان المقاول شركة وجرى حلها ا و اذا اعطى المقاول او وعد او قدم هدية او سلفة او مكافئة أو منفعة مهما كانت نوعها لای موظف او عامل من موظفي الطائفة الموسوية سواء اكان مستقلا اوله اي علاقة بالعمل موضوع هذا العقد فللجنة فى اى حالة من هذه الأحوال . - ١ - ان تسحب من المقاول تنفيذ باقي الأعمال . ٢ - ويكون سحب تنفيذ باقي الأعمال طبقا لما ذكر انفا بموجب ارسال انذار - كتابي بامر من رئيس اللجنة الادارية لليهود العراقيين الى المقاول ويكون صحيحا هذا الانذار / نافذ المفعول بدون اتخاذ ای اجراءات قانونية او رسمية . ٣ - واذا منح المقاول اى مهلة او تساهل فان ذلك لا يقلل او يخل بحقوق الطائفة بمقتضى هذه المادة ولا تمس الأحكام السابقة بحق اللجنــة في المطالبة بالتعويضات المقررة بمقتضى القوانين المرعية . ٤ - وفي حالة سحب العمل او جزء منه من المقاول طبقا لما سبق بيانه طبقا لأى احكام اخرى واردة بالعقد فللجنة تبعا لتقدير ها الكلفة ان تستعمل احد الحقوق الآتية . - أ - ان تقوم بنفسها على حساب المقاول بتنفيذ جميع الاعمال التي لــــــــــم تتم بعد او اي جزء منها . ب - ان تضع كل او بعض الاعمال التي لم تتم بعد في المناقصة من جديد . ج - ان تتفق مع احد المقاولين بصورة خصوصية لاتمام العمل . وفي كل هذه الاحوال يكون للجنة الحق في حجز كل او بعض الالات والأدوات والمواد التي استحضرها المقاول وفي استعمالها في اتمام العمل وذلك بدون ان تكون مسؤولة لدى المقاول او غيره عن هذه الآلات والأدوات والمواد وعما يصيبها من تلف او نقص في القيمة لاى سبب ومن دون ان تكون مسؤولة ايضا عن دفع أي مبلغ يستحق عنها لفريق آخر او دفع اى أجر عنها للمقاول او لغيره . - يتبع -
Archival unit 248
ص ( ٦ ) ويكون للجنة الحق على كل حال في حجز كل او بعض الآلات والأدوات والمواد حتى بعد انتهاء العمل وذلك ضمانا لحقوقها ويجب على المقاول ان يدفع للجنة كل ماتتكبده من النفقات في هذا السبيل زيادة عن قيمة العقد وعليه ان يعوضها عن كل الخسائر التي تتكبدها بسبب ذلك . وللجنة ان تخصم قيمة النفقات والخسائر المشار اليها من مبلغ التأمينات او من طلبات المقاول او من اى مال يعود لـــــــــــه اما اذا كلف العمل بأقل من اسعار المقاولة فلا يرجع الفرق الى المقاول . ولهذا الغرض يمكن للجنة ان تمتنع عن صرف اى مبالغ تكون منحته له حتى يتم تسوية هذه النفقات والخسائر وللجنة ان تبيع الآلات او الأدوات او المواد التي استحضرها المقاول من دون ان تكون مسؤولة عن اية خسائر تلحق به من جراء بيعها . في حالة سحب العمل من المقاول ينظم كشف جرد عن الأشغال والمباني والأدوات والمعدات والمواد التي تكون بموقع العمل وعن العمل الذي تم بحالة مرضية وذلك بمعرفة مهندس الطائفة الموسوية المسؤول ويحصل هذا الجرد بحضور المقاول الذي يجب انذاره رسميا للحضور هو او مندوبه فاذا لم يحضر المقاول او لم يرسل مندوبا عنه فيجرى الجرد بغيابه . ويثبت هذا الجرد بموجب محضر موقع عليه من قبل مهندس الطائفة والمقاول او من ينوب عنه فاذا قام اى خلاف او نزاع بشأن حالة العمل الموجود فيجب اثبات هذا الخلاف او النزاع وطبيعة المحضر المشار اليه . ١٩ - تشمل الأسعار الواجب وضعها من قبل المقاول تخطيط ارض البناية حسب الخرائط مع تهيئة سطح الأرض وذلك برفع الانقاض ونقلها خارجا (بالسيارات ان تطلب الأمر ) بحيث يتخلص منها نهائيا . ويشمل كذلك تنظيف البناية والموقــــــــــــع بعد اكمال العمل بحيث تكون صالحة للاستعمال مباشرة قبل استلامهــــــــــــــــا استلاما موقتا من قبل الطائفة او المهندس المشرف . ٢٠ - للطائفة الحق بالقيام بأية فقرة على مسؤوليتها الخاصة بتجهيز المواد والعمل او المواد فقط ويقوم المتعهد بالعمل وتكون الاجرة حسب الاتفاق اذا ارتأت اللجنة - يتبع -
Archival unit 249
ص ( ۷ ) ضرورة لذلك اما اذا قامت اللجنة بتجهيز المواد والعمل فيكون ذلك على حساب المتعهد . ٢١ — اذا استحدثت فقرات جديدة غير مذكورة في المقاولة فيتفق عليها من قبل اللجنة ومهندسها من جهة والمقاول من الجهة الأخرى فاذا لم يتفقا فلهم ان يحكموا من لهم خبرة بذلك على ان الاختلاف على ذلك لا يعطي المتعهد اي حق بتأخير العمل . ٢٢ — أ — يجب ان يكون المناقص من سبق لهم القيام بأعمال مماثلة لهذه البناية من حيث النوع والكمية وان يقدم بيانا بالاعمال المذكورة ومواقعها واسماء اصحابها . ب — يفضل المناقص الذى يمتلك الأجهزة الفنية اللازمة لانجاز العمل كالخلاطات والفيبريترات ( ⟦illegible⟧ ) والمصاعد الحديدية اللازمة وغيرهـــــا على ان لا يقل مساحة القالب الذى يتمكن المناقص وضعه مرة واحدة عن متر مربع وعلى المناقص ان يقدم بيانا مفصلا بالأجهزة المذكورة . ح — اذا كان للمناقص شركة فعليه ان يرفق بالعطاء النظام الداخلي للشركـــــــة مع المناقصة . ٢٣ — يتعهد المقاول باستعمال الفايبريتر ( ⟦illegible⟧ ) لاعمال الكونكريت . ٢٤ — يكون الشيش المستعمل للتسليح من النوع الحديد الأزرق ولا يجوز استعمال الشيش المتصدء . ٢٥ — يكون الحصو من النوع النهرى المغسول النظيف .
Archival unit 250
ص ( ٨ ) جـدول الأعـمـال والأسـعـــــــــــــار ⟦line⟧ لمقاولة انشاء: طابق ارضي وطابق اول على الارض المرقمة: ⟦illegible⟧ محلة: السنك | الفقرة | تفاصيل الأعـــــــــــــــــــــــــــــمال | الكمية والوحدة | السعر | المبلــــغ | فلس دينار | | ١ | الحفريات الترابية للأسس مع ردم الجوانب | ٥٠٠ م٣ | ٤٥٠/- | ٢٢٥/٠٠٠ | تكون الحفريات حسب ما جاء فــــــــــــــــي الخرائط وتكون شاقولية والحافات - والجوانب مستقيمة وقعر الحفر مستويـــــا وموزونا . وترمى الأتربة الناتجة من الحفر خارج ساحة البناء واذا تجاوز المقاول الأعمال المؤشرة بالمخطط دون موافقــــة المهندس - التحريرية - فعليه ردم الحفريات الزائدة بالخرسانــــــــــــــــــــة ١ = ٣ = ٦ على حسابه الخاص . | ٢ | اعمال الرصف بالطابوق الكسر | ⟦illegible⟧ | ١/٢٥٠ | ⟦illegible⟧ | يكون طابوق الكسر من نوع المصخـــــــــر الصلب وبسمك ١٢ سم . ويشمل السعر عملية الدق بالمدقات الحديديـــــــــــــــــة بصورة جيدة والرش بالماء والتشريب بمونة السمنت بنسبة ١ - ١٠ . | ٣ | اعمال الخرسانة غير المسلحة للأسس | ⟦illegible⟧ | ٥/٥٠٠ | ⟦illegible⟧ | تكون نسبة الخرسانة ١ = ٣ = ٦ مـــــن السمنت ورمل الحبانية والحصى النهري المغسول المدرج الحجم ١/٢ ١ أنـــــج فما دون ويجب ان يكون الرمل مـــــــــن مصادر بحيرة الحبانية ولا يجوز استعمال الرمل النهري اطلاقا في اي غـــــــــرض من اغراض البناء الا بموافقة المهندس ملاحظة : في جميع اعمال الكونكريت يجـــــــــب استعمال الخباطة الميكانيكية . - يتبع -